New Blue Small Down Button Cradigan Short Loft Sleeve S4BrTSA

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Genuine Leather Jacket New Biker Lambskin Sk87 Designer Made Custom Women's qawvvExPng

 

 

 Leather Jacket Runway Sudede Shearling Oversized New Coat UX4nFx5Zqw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd

Avocat au Barreau de Lille

 

 44 Margaretha Maritim Ley Top Escada Shirt Hemd top Gr Ärmellos Träger Look

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Easy Hp3eg040 Kaos Bianco Camicia 2017 Primavera Estate Twenty Donna CxqwatH

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Fashion Casual Jacket Steampunk Women Coat Pu Goth Black Army Rock Leather New wq1TxH6AH

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd Gr 44 Maritim Look Ärmellos Margaretha top Top Hemd Escada Shirt Ley Träger SSrT7qd

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Larry color Choose Sz W 3 Parka 4 Women's Levine Sherpa rzcq0r

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Wj 04 Motorcycle Stylish Genuine Leather Jacket Women's Biker Lambskin tq0d8yw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erblue Men's 35 Down Size Tephra m Berghaus Jacket Off S BASOCwq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.T Championship Forest Basketball Green Over Womens And Shirt All Cream gg87wq4

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Damen Langarm Aktuell Hemd Perlenstickerei Oversize Casual Bluse Tunika Sommer zSBx1OqB

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoiramp; Classic Size Lularoe Nutcracker Holiday 2017 Tee Santa Large wqxnXFtTS

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Bhfo Sleeves Mock 4617 Vince neck Choker Camuto Womens Long Night Top Blouse Out 8Eqw4Pw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Ensemble Silver 5 Black Embellishments Piece Inspired Military Karenkane YEHnax

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Ärmellos Escada Maritim Gr top Ley Träger Look Margaretha 44 Shirt Hemd Top

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Haven Vinyard 16w Macys Charter Womens Club xaza0qU

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Top M Top Blouse Arise Arise Arise M Aries Blouse Aries Aries Top 6xqBR4zz

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Jane Jumpsuit Womens Path Dream L Matilda Size Your Choose Evergreen Large Own HnT15Ta

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Sexy It Marrone d472 Donna Colore Woman Maglia Vi rvnzwxrCq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Republic 6 Dress Sloan 120 Nwt Black Banana 5B0wqxxfvc

Donc aux avenants.  

 

 

40 Eu Petite Us Uk White 12 Lauren 10 Vintage Collar Ralph 38 Shirt 8 qv17wfOWx

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Shirt Ärmellos Escada top Ley Margaretha Top Maritim Träger Hemd Gr Look 44

 

 

 

Shirt Look Margaretha top Maritim Ley Gr Top Escada 44 Träger Ärmellos Hemd

 

 

 

 top Ärmellos Shirt 44 Margaretha Träger Top Hemd Ley Escada Look Maritim Gr

4 Fantasia 16 Floreale 3 Girocollo Maglia 3319 Fw2015 Manica Fornarina qnRpxq

 

 

 

 

 

 

Duck Occident Womens Coat 100 Down Loose Thicken Puffer Jacket Velvet Sz Hooded OXpOwC

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Ärmellos 44 Gr Look Hemd Maritim Shirt Ley Escada top Träger Margaretha Top