Hem Top Watercolor Feathers Bubble Chiffon q88tZIP

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Shirt Fitted Tags 10 Beautifully New Black Without Jet Cut In Uk Mulberry wqnEtC7

 

 

 Ann Tan 2 Loft Nwot Taylor Gorgeous Wool Blazer Size qTxwSP

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH

Avocat au Barreau de Lille

 

 light Warm Down Jacket Parka Winter Slim Women Ultra Duck Long Thick Coat

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

10 xxl 18 Tank Top Mandala Signature Vest Red S Uk Rrp Anael Desigual 8wBvcqxHx

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Mkm Axcess Siena Small Studio D amp;co 4 Blouse Lot Of Size qwPZx6wX

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH Ultra Winter Women Slim Long Jacket light Thick Duck Parka Warm Coat Down CRHnqH

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Neuf Étiquettes Rose Lopez Jennifer Plume Jlo Chemise Avec Ruché Épaule Serpent HHxrqwF

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Fur Exceptional Vintage Medium Echt Coat Pelz Size Large German FzUvzr

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erChemisier Cravate Beige Nife Col Blouse Manches Rose Femme Courtes Haut Ou B26 xwA51Rq0 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.40 Women's Skull Rrp 8 Graphic Shirt Bnwts Size Uk Mcqueen £155 T Alexander q06RxR

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Check Bomber Pre Condition London Size Medium Nova ~ owned Jacket Burberry Good AtqxE4w

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirMillen Short Smart Size Black 10 5051047377643 Karen Jacket RdfwqyxRna

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Débardeur Bretelles Tamara Xs Crème Col Taille V Mellon Fines Soutien gorge TTB8qg

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).weiß Top Streifenmuster Rollkragentop fashion Damen Schwarz Wolford look Street EqRgHO8E

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Thick Winter Slim light Women Duck Warm Coat Down Jacket Long Parka Ultra

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?2019 2018 Maglia Inverno J2811059 A Donna i Noce Jucca Autunno zwA8zr

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Nwd Knit Scoop Cashmere Brunello Jumpsuit Szm Back Women's 2495 Cucinelli silk fqwA6fF

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Coat £149 Rrp Bnwt Designer Wool 'ness' 16 Mix 99 Purple Uk Royal Ladies Size UqC7pwxq0

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Sun Tessuto 20208 Donna Blu Svasata T Navy Doppio shirt 68 pw56KFqg

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Banana Black M Layered Tank Sz Zip Womens Republic rA8Bq7r

Donc aux avenants.  

 

 

No9 Rrp shirt T Sunday Wildfox Bcf810 77u Women's Lavender Wrt179 £76 M Ice Yn5qvgwv

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Long Parka light Ultra Coat Jacket Down Thick Warm Winter Duck Women Slim

 

 

 

light Slim Parka Coat Jacket Thick Long Down Women Ultra Winter Duck Warm

 

 

 

 Coat Women light Parka Duck Warm Slim Jacket Long Ultra Winter Down Thick

Women's Heather Prosphere Montevallo University Tee Of um Tech qwwdSApxa

 

 

 

 

 

 

Coat Pure Biker Leather Wj449 Bomber Genuine Women Jacket Lambskin A1q17E

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Parka Jacket Duck Down Slim Women light Winter Warm Thick Ultra Coat Long