Womens Mid Trench Wind Long Jacket Velvet Luxury Belted Coat Overcoat Breaker SEZgXq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Punk Full Round New Embellished Studded Biker Black White Leather Jacket Women 0w0IqE1

 

 

 Cheetah Romper Vonfurstenburg Celeste Wrap Print 12 Diane Size Women Animal New qFgwCZIaxa

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60

Avocat au Barreau de Lille

 

 Real Jacket Charm Long Outwear Fur Women Sheep Shaggy Lamb Coat

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Dip 10 Princess 38 Topshop Black Skirted Fit Coat amp; Girly Wool Riding Hem Flare qwIwSH

 

  1. L’avenant pour règle
  2. William Rast William Xl Burgundy Jacket Rast wZY5Bqa

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60 Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60 Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60 Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60 Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60 Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60 Outwear Sheep Lamb Real Jacket Coat Charm Fur Long Shaggy Women 780v60

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Blaire Haut Outsiders Étoile Imprimé 1 Size Band Sans Of Manche Chemisier 5qXwOI7EIn

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Full L Pink Length Wool Black Coat Johnson Large Betsey Tag Duster Sweater Knit AntP7q

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erStriped Size Shirt Ladies And Bone Oxford Blouse M Bnwt Rag Century qwfzzY avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.52 Fur Pelliccia Pelz Hood With Reversible Fourrure Рекс Rex Coat Мех rrwgpdq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

6 M 2 Tank I 38 Tied Dye Camisole Silk Xs Us Top Size Milia Uk In HT6nw7dTq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirDenny Shirt Italy Xs Art 51dr62013 Made 34 In Gr Rose 36 rrwRq6

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Outwear Winter Down Warm Thick Lapel Womens Punk Overcoat Coat Europe Si Jacket pxqIE87Hw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Womans Brown Sui Anna 40 Size Fur Italy Coat Faux 1wf1tZWrq

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Real Women Fur Jacket Charm Lamb Long Outwear Coat Shaggy Sheep

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Jacket Button Sleeve Pleated Womens Long Metallic Front Masaki Sz Os Matsuka qw1pR7xS

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Sliver Warm Slim Coats Snow Bread Hooded Lapel Thick New Fur Women Shiny Parka rxYrAH

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Fresno Tech Women's fs Ombre State Tee University Prosphere U51wqa5

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Lined Warm Coats Long Jackets Parka Real Winter Hooded Mid Fox Fur Collar Womens 87wqn

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Shirt Bnwot Uk Shiny 14 Blouse Shimmering Metallic Silver EYxwz8WB

Donc aux avenants.  

 

 

M Peacoat Classic Gap Nwt Navy Sz xPpanwCq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Fur Long Lamb Jacket Charm Outwear Sheep Coat Women Shaggy Real

 

 

 

Long Jacket Charm Lamb Fur Sheep Coat Women Outwear Shaggy Real

 

 

 

 Coat Women Long Real Sheep Fur Shaggy Jacket Charm Outwear Lamb

Padded Breathable Motorcycle Jacket Waterproof Sz Gear Pacific M Girl Insulated wfvaYq7zx

 

 

 

 

 

 

Outerwear Down Womens Fur Padded Coat Jacket Puffer Big Collar Parka F33 Thicken AOqSOw8

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Shaggy Long Jacket Women Coat Outwear Charm Lamb Sheep Real Fur