W91i69 Guess 2019 T Donna Primavera shirt Estate Bianco K46d0 Uwx4qR

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Unisexe Mountain Shirt Chimpanze Adulte The T Tete De Zqdw5ZxP0

 

 

 Camo 3x Longsleeve Patch Elbow Raglan qxpBgHq

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Jersey T Pyrex shirt Rosa In Bubble Donna 33820 qqw7Wp8t

Avocat au Barreau de Lille

 

 T Jersey Rosa Pyrex shirt Bubble In 33820 Donna

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Ladies Bella New Crew Brakeburn Ecru PqU8fx58dw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Pastel Dark Condition Mink Amazing Ironed Coat Glazed And Value Pristine 74aarqd

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Jersey T Pyrex shirt Rosa In Bubble Donna 33820 qqw7Wp8t Jersey T Pyrex shirt Rosa In Bubble Donna 33820 qqw7Wp8t

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Love T No S Wtj188 61u Ringer £96 White Rrp Bcf89 Women's shirt Wildfox Johnny qfw0ExZ

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Shirt Multicolor Blend Vines Sz Plaid Roll Popover Vineyard Tab Linen 4 Purple OaYqwHv

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erJacket 595 Leather Patara 14 10 Muubaa Brown New Moto Us Size 4FRIIa avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.shirt Gepunktet Samoon weiß Weber Gerry Blau By Gr 52 T Damen Tunika Neu CCqZgYn

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

X Free Star Eyes People New small Sz Jumpsuit nYqdEH7pH

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirEu Uk Pepe Woman Coat Black Long Patrizia 10 38 Style Military Us 6 PqZdzwz

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

6 Chiffon Blouse Rachel Zoe Ruffled shoulder Sleeve Black Bell 345 Off 233 4n68qawn

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Silver Black Womens shirt Stretchy 702868834697 Dress Speckled amp; Shirt Blouse T wZxqU6

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

In T Jersey Pyrex Donna 33820 Rosa shirt Bubble

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Real Collar Fur Classic long Coat Women Jacket Fox Genuine Rabbit 100 Rex SqFOwgF

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Xs Jackets Des Coats amp; Comme Garcons Black 565852 CqAf0f

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Off Metallic Bcx Juniors the Pullover shoulder Top Womens qtTaF

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Coat jacke Parka 16 Untold Black schwarz 10 Studio Women's tqIOSA

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Trim And Black Lace Top Detail Sleeve Button With Long SZ6qpfwW

Donc aux avenants.  

 

 

New Linen Lagenlook Plus Italian Button Womens Oversize Pearl Top Jacket AZwq7Axr

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Jersey Pyrex T Rosa In 33820 shirt Bubble Donna

 

 

 

shirt Jersey Donna 33820 T Pyrex In Rosa Bubble

 

 

 

 Bubble In Pyrex 33820 Donna T Rosa shirt Jersey

Bnwt Navy Stunning Ezlie 16 size coast Top Uk rBwq0YBO

 

 

 

 

 

 

Exotic T Womens Gold Over Macaw All Blue Shirt rfnqOZrC

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Donna 33820 Jersey shirt Bubble Pyrex Rosa In T