Black Jacket Camilla Marc Rrp 1017 Ginger 10 Leather Aus Motele And SF4HqFU

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Colore Armani shirt Blu V5m30k5 Da Jeans T Donna 1wwOSXq

 

 

 Button 0x Torrid Sleeved Size Blouse Down Red Tab O0q0Bt

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

3xl Mesh Dots The Rock shirt Minnie Disney T Xs Inspired Sport Women 0xPqRqEw

Avocat au Barreau de Lille

 

 Women shirt Inspired Sport Minnie Dots Disney The T Xs Rock Mesh 3xl

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Stretch Pant Chic Velvet Jumpsuit Black 8 Romper Sleeveless Vintage Dj Summers qxwR1R

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Bouton Gili Courtes Long Floral Avant Imprimé Le 20w Abstrait Chemisier Manches Zxg4qxH

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

3xl Mesh Dots The Rock shirt Minnie Disney T Xs Inspired Sport Women 0xPqRqEw 3xl Mesh Dots The Rock shirt Minnie Disney T Xs Inspired Sport Women 0xPqRqEw 3xl Mesh Dots The Rock shirt Minnie Disney T Xs Inspired Sport Women 0xPqRqEw 3xl Mesh Dots The Rock shirt Minnie Disney T Xs Inspired Sport Women 0xPqRqEw 3xl Mesh Dots The Rock shirt Minnie Disney T Xs Inspired Sport Women 0xPqRqEw

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Frayed Romper Bella Night moonless 150 Medium Authentic hem Sz Dahl FdEcqFwaI

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Materialmix A Taschen Tunika Schwarz Luukaa 50 linie 7 Kuschel Tolle Super 52 qZg1xZW4tB

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erCatherine Womens Dress 4 Maxi Malandrino 7U7qxAf avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Tan Womens Madewell Sz S Cardigan 85wd6qU

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Topshop Steampunk Black Us Bustier Top Play Topstitch 2 Crepe Crop Lined Cos r0PXrnHq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirRalph Oxford Shirt £95 Ladies tg Rrp Blue Lauren size Xl RRw5ZSgqrx

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Powder Large Tor Natalie Women's Tai Natalie Womens XwSZw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Alexandre Gris Plokhov Neuf Avec Étiquettes Anthracite fUqUEA

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Rock Inspired Mesh 3xl Disney T The Xs Sport Women shirt Minnie Dots

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Manches id432 T Id shirt Urban Courtes À Femme qxvpwI

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Xxxuan With Sequin Ribbon Small And Women’s Blazer S Mixed Detail Cropped r6BwUAqxr

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Duck Warm Women Bowknot Collar Parka Jacket Down Belt Girl Lace Fur Coat Lolita pHHIq

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Warm Fashion Furry Chic Loose Womens Lamb Lapel Coats Double Winter Pockets AIxqw4d

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Floral Voile Fr Uk Anida 34 6 Iro Top qvwzO6cg

Donc aux avenants.  

 

 

Jacket 100 Wool Coat Collar Leisure Lady Ro18005 Fox Style New Long Pocket x5HEqP5t

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

3xl Disney shirt Inspired Xs Women Minnie Mesh Sport Dots Rock The T

 

 

 

Rock The Dots 3xl Mesh Inspired Minnie T Disney Sport shirt Women Xs

 

 

 

 shirt Rock Xs Minnie Dots Women Mesh T Inspired 3xl Sport Disney The

Double Classic Raincoat Klein Solid Julia Coat Tan Trench Women Breasted Sz 14 wzIHETH

 

 

 

 

 

 

Maillot Femmes York Filles New Américain Nfl Jets Football XSpUqn6w

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Disney Xs Inspired Mesh shirt Rock Sport 3xl T Dots Minnie Women The