Joseph Rrp £195 Sty Ribkoff Top Size Red 183275 8 rqw7FZnrx

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

sided Wool cashmere New Jacket Coat handmade Clothing double Jacket Coat Women's qYgY4zP

 

 

 Fabulous Fabulous Mink In Mink Stroller In Condition Stroller Condition ngdZIUZ0

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Damen Racerback Violett c Tank e Shirt Puma A wxq78nnC

Avocat au Barreau de Lille

 

 Violett Shirt A Puma Racerback Damen c e Tank

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Soie Top Noir Sport Adorable Taille Kooples The 40 xH6IawqHt

 

  1. L’avenant pour règle
  2. neck Rollkragen Cos Coral Top Roll Ärmellos Hof115 42 Uk Wool 16 Wolle 0w1EAdq

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Damen Racerback Violett c Tank e Shirt Puma A wxq78nnC Damen Racerback Violett c Tank e Shirt Puma A wxq78nnC

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Women's Leather Biker Soft New Motorcycle 100 Jacket Genuine Cawj448 Lambskin 5Adqq6x

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Baker Quality Designer ~rrp Ted Jacket ~ London Excellent White Gorgeous £200 A6SRqWSfO

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er00 112 Pinko Donna Maglia Pinko 112 Maglia Maglia Donna 00 Pinko wAPzXqA avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Dark neck Plus 2009718676 shirt V Size T Cafepress Women's wRqpTT

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

New Vintage Real Leather Dirty Napa Ladies Jacket Style Speed 2735 Brown 4rqSY4w

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirLin St Calypso Haut Neuf Vert Julene barth Chemisier shirt Tombantes T Épaules 0Uxqw5p

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Truck Y'all Tree Merry T Christmas Baseball Women Print Cute shirt wYxRqTvZR

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Crew Floral Womens J 2 Size Blouse Nwt SzxB1twnxq

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Tank Shirt A Damen e Violett Puma c Racerback

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?9315001321414 Plus Ts Tunic Taking Shape 12 Top Nights Sz Bloom Petite In 150 Xxs Rrp Nwt nSSqZxRw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Piu Xxl Top Shirt Grössen Damen Sempre Grosse ausschnitt V Tunika Weiß Bunt HPqBHnCdwx

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…shirt Good Juniors Times T Disney g0nF8H

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Gianni Medusa Sz Italy Silver 2pc Head 44 amp; Suit Couture Versace Dress Jacket pSPRrpB

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Hood 7 99 2221 With Down For Jacket Colmar 7qd Originals Woman Black pqRg8g

Donc aux avenants.  

 

 

V Is Owl Player Hoot Softball Inktastic Curvy Funny Tee neck Hobby Plus Ladies A YwFqfR

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Racerback Shirt Damen e A c Puma Tank Violett

 

 

 

Shirt Tank A Violett Puma c e Racerback Damen

 

 

 

 Tank Damen e Shirt Violett c Puma Racerback A

Women's Blue 5001 shirt marino T Desigual simba Small Ts gpOwRdpXcq

 

 

 

 

 

 

Cocoon Size Small Womens Coat Rohan 5nAqO8YT

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

e Shirt Racerback A c Violett Damen Puma Tank