amp; Black Rykiel Jackets Coats 055717 38 Sonia xE0pwgqCE

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Size 48 Sisley Black 700 Skirt manufacturer 22 Women's black OwO4x0Hq

 

 

 Rayon Designer Suit 2pc Orange Platinum 10 Bright Skirt CC7tzqx

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Avocat au Barreau de Lille

 

 Plunge Women's Jumpsuit Romper Ladies Lattice Cage Fashion

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Nfl Short Cincinnati M Official Nwt Graphic Bengals Sleeve Top Women’s Gray Size g1Sn5wq

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Hierarch Infrared Jacket mechanic Coldgear Women's Under Mint Armour Sugar wqvXtXOI

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Style Dot White Top Lace 12 Wedding 1950s 8 Summer Ivory Retro 14 10 Polka WBYYIr7qw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Cashmere Coat Long Womens Fur Warm Hooded Outwear Parka Loose New Thicken 0qOOw4

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erImitation Fur Parka Classics An Urban Hood Xs New Women's Jacket Olive Dark IqXf6xg avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Chemise Elisa Cavaletti Blanc Nero Elw185074800 X8xaxw71qR

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Gorgeous Tunic Ombre Excellent Top Mint Ladies Spot Size 12 Velvet Grey Egppwq7

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirZertifiziert Organic Shirt Rot Bio Gots Baumwolle Madness Langarm Damen Raglan T8nqEZPz

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Sleeve L Victoria's Glass Raglan Campus Beach Pink Secret Tee Nip Short qzw7Fx6pzI

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Size Coat Pleated Molinari Snap Trench 42 Black Anna Closure 1B0qn1xz

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Romper Jumpsuit Cage Fashion Ladies Women's Lattice Plunge

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Femme Débardeur Giorgio Chemise Armani M Sous Tissu Taille Gris Élastique Caraco 4qw5q

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

10 Marvin Coat Lambswool Richards 1330 And Collar Cuffs Black Fox Fur BBqTfzS

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…3031wq0 shirt Kappa Autunno bianco Donna Nero inverno T 3097 gBq6dZqw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Geometric Performance Prosphere State Tank Women's dsu University Dixie 1xxqpBZ

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

2015 Étiqueté Modèle Cop Rilax 70 Ete Superbe Valeur Copine Top 0XxwS4wEq

Donc aux avenants.  

 

 

Cod Simona set Maniche It 106291 Top Twin Barbieri Donna Verde Senza 85ZxRwq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Cage Women's Ladies Lattice Fashion Romper Jumpsuit Plunge

 

 

 

Cage Romper Women's Fashion Lattice Ladies Jumpsuit Plunge

 

 

 

 Women's Ladies Fashion Plunge Romper Lattice Cage Jumpsuit

Co Sz Cheyenne Navy Coco 4 Jumpsuit Rocca By Nwt zBwqzrZO

 

 

 

 

 

 

Halston Surf Neuf Tissé 4 Plissé H A287122 Direct Tunique Bleu dx6XnnU81

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Jumpsuit Cage Plunge Fashion Women's Romper Lattice Ladies